隨著法律觀念的深入人心，能夠利用到合同的場合越來越多，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小編整理的裝修承攬合同，歡迎閱讀與收藏。
裝修承攬合同1
發包方：____________(以下簡稱甲方)
承包方：____________(以下簡稱乙方)
根據雙方共同的意愿，甲方將其位于新城區人民醫院右側的羽毛球館附二樓裝修工程委托給乙方，由乙方以包工包料的方式進行承包。根據《_____》等相關規定以及平等、互利的原則，現訂立本合同并共同遵守以下條款：
一、工程概況
1、合同名稱：金鑫二手車公司二樓裝飾
2、合同內容：本合同為包工包料裝修合同，甲方將按照工程預算總造價的30%加3000元的價格，委托乙方進行施工。
3、工程標準：符合國家相關標準。
4、施工地點位于新城區人民醫院右側的羽毛球館附近的二樓。
5、合同方式：甲方選定主要材料后，乙方負責購買并包工包料。
二、質量技術要求
乙方按甲方要求及國家有關施工驗收規范和質量評定標準進行施工，完工后要達到國家規定標準。
三、工程價款
合同總造價：____________(大寫____________)(￥：元)，本工程總價款已經涵蓋了全部材料費、人工費、運輸費、垃圾清理費、電費、相關稅費等所有與甲方驗收有關的支出。地磚和地板材料的費用已經在總價中計算，但由于需要保證質量，其采購將由甲方選定乙方進行。如果施工中發生項目變更或增加使得費用增加，雙方應協商并達成一致后執行。
四、工期要求
自本合同生效之日起，乙方須在約定工期內完成工程。若發生延誤，每日將按合同總價款的2%計算違約金，并進行累加。如因不可抗力原因造成不能按期施工，可協商順延工期（需得到甲方簽字確認）。
五、付款方式
1. 裝修主材到貨后，甲方需支付乙方總工程款的40%。
2. 裝修工程完工后，甲方進行竣工驗收，驗收合格后將支付裝修工程總價款的95%。
3. 剩余5%為質保金，用于質量保證。質保期為一年，一年后無質量問題甲方將付清該金額。
4. 以上為雙方協商達成的裝修合同約定。
六、雙方的權利和義務
(一)甲方權利和義務：
由于甲方原因造成停工而終止合同時，甲方應按乙方所完成的工作量支付實際工程費。
(二)乙方權利和義務：
1、乙方需按照甲方的施工要求進行工程施工，并提供專業建議，確保工程達到甲方驗收標準。同時，在施工過程中積極協助甲方解決與工程相關的問題，確保工程順利完成。
2、如乙方的`工程未能達到業主所要求的合格標準，則乙方應對其進行返工，并承擔因此造成的所有經濟損失。
3、應對施工現場安全負責，加強火災防范意識，文明施工，并避免因施工而引發的管道堵塞、滲漏水、停電以及物品損壞等事故影響他人。若發生此類情況，乙方需及時修復或賠償。如乙方未能及時履行修復或賠償義務，則甲方有權從未支付工程款中直接扣除。若扣除工程款不足以支付修復或賠償費用，乙方應于3日內向甲方補足差額。
4、工程完工后出現的質量問題，乙方自行維修，所造成的一切費用由乙負責支付。
5、倘若乙方不能如期完工，甲方有權委托其他施工單位接手工程進展，且相應費用將從乙方全額合同款項中扣除。
6、乙方在執行本合同期間，乙方自己發生及乙方給甲方、第三方造成的一切傷、亡、事故。
7、乙方應及時向工人支付工資，如甲方發現乙方未及時支付工人工資時。
七、其它約定事項
1、若因不可抗力因素導致本工程無法正常進行，乙方應立即向甲方提出書面報告，并經甲方認可后順延工期。
2、甲方要求乙方施工期間及時通知工程質量交接，并指派項目監工徐龍和張濤到現場監督。乙方需尊重地與兩位監工溝通，確保按計劃高質量完成施工任務，達成最佳效果。
八、違約責任
九、解決合同糾紛的方式
1. 雙方應進行友好協商，優先解決分歧；
2. 如協商未果，可尋求第三方調解或仲裁機構予以解決；
3. 如以上方式不能解決，甲方可向所在地人民法院提起訴訟并維護自身合法權益。
十、本合同一式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份，均具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。
本合同附件：工程用料、施工預決算單。
甲方(蓋章)：____________乙方(蓋章)：____________
委托代理人（簽字）：_____________ 委托代理人（簽字）：_____________。
地址：____________地址：____________
聯系電話：____________聯系電話：____________
___ 年 ___ 月 ___ 日 ___ 年 ___ 月 ___ 日
裝修承攬合同2
甲方：
乙方：
甲乙雙方經過友好協商，就乙方承包甲方裝修施工事宜達成一致，簽訂本合同。
一、乙方包干承包該房屋裝修的工作，即實行“包工不包料”，甲方自備裝修材料，乙方只負責施工。
二、包干承包費用： 人民幣 整。除此之外，甲方不再向乙方支付任何費用。
三、支付方式：
1、乙方開始施工前，甲方需預付人民幣整數金額給乙方。
2、乙方完成全部裝修施工后，支付進度款人民幣圓整;
3、裝修工程完工后，甲方需在7日內支付余款全額人民幣。
四、工期：雙方確定該房屋裝修施工工期為天，乙方應在約定的工期內完成全部施工任務。
五、其他約定：
1、甲方需根據乙方所提供的清單及時自行采購裝修材料并承擔相關責任。
2、在甲方逾期未按合同約定支付款項的情況下，應向乙方支付每日200元的違約金。
3、甲乙雙方確認施工計劃后，乙方將自備所需工具和聘請技術人員進行施工。乙方必須按照甲方提供的圖紙嚴格執行施工要求，保證工程質量。如在施工過程中發現裝飾質量不合格，造成返工，乙方需承擔損失包括裝修材料和人工費用等所有成本風險。乙方必須保證施工安全并有責任對此負全責。
4、若乙方擅自浪費、挪用甲方的裝修材料，應承擔500元/次的`處罰，并賠償甲方因此產生的全部損失。
5、乙方需按照合同規定的工期完成所有施工任務。如果延期，每天將被罰款200元。如果由于甲方原因導致付款不及時、裝修材料未到貨或新增施工任務，導致工期超時，乙方不承擔違約責任。
6、本房屋裝修的質保期為兩年，在此期限內，乙方應及時承擔為甲方進行維修的責任。
六、本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字后生效。
甲方：
乙方：
時間：
時間：
【裝修承攬合同】相關文章：
裝修承攬合同08-31
裝修工程承攬合同09-01
【推薦】裝修承攬合同03-28
裝修承攬合同【精】03-28
裝修施工承攬合同03-02
裝修承攬合同【熱門】04-03
裝修承攬合同【薦】04-03
【精】裝修承攬合同04-03
【薦】裝修承攬合同04-03
房屋裝修承攬合同08-09