拆除改造工程施工合同

2022-09-27 合同范本

　　在當今社會，人們對合同愈發重視，人們運用到合同的場合不斷增多，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編整理的拆除改造工程施工合同范本，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　拆除改造工程施工合同1

　　發包方（以下簡稱甲方）__________________

　　承包方（以下簡稱乙方）__________________

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規及______省頒布的有關的建設工程質量標準、規范、規程、條例、規定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過協商簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：__________________.

　　2、工程地點：__________________.

　　二、工程承包范圍

　　安全維護及整改。

　　三、合同工期

　　______天。

　　四、工程造價

　　工程造價為：__________________元整

　　五、質量標準

　　1、質量標準：達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。

　　2、使用標準、規范（包括但不限于以下內容）

　　（1）本工程的技術標準與規范應按照國家、部頒、地方的施工技術（驗收）規程和規范。

　　（2）本工程適用的地方標準、規程必須符合______省標準規程。

　　六、承包方式

　　按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。

　　七、工程計價

　　1、本工程計算編制原則：按____________________________________統一解釋進行編制。

　　2、人工、材料價格的確定：人工工資按__________________計取，材料價格按照__________________執行。

　　3、具體工程量以甲方簽證單為準。

　　八、工期

　　有下列情況者，工期經核實簽證后可順延。

　　1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上（以______市氣象局報告為準），一次停水、停電8小時以上。

　　2、因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。

　　3、因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。

　　4、因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。

　　九、工程款的支付

　　1、工程完工后，甲方在10內向乙方支付工程預算價的80%.

　　2、在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價的`97%，工程保修金留結算總價的3%，自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題15天內全額返還，保修金不計利息。

　　十、違約責任

　　1、違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關法規執行。

　　2、因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。

　　十一、安全生產和文明施工

　　認真執行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發生，同時做好社會綜合治理工作。

　　十二、爭議的解決

　　本合同在履行過程中發生的爭議，雙方當事人協商解決，也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。

　　十三、其他

　　乙方應按國家有關規定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式______份，甲乙雙方各執______份。雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方（公章）__________________

　　乙方（公章）__________________

　　______年______月______日

　　拆除改造工程施工合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲乙雙方協商,甲方將__小區基礎工程及附屬工程承包給乙方施工,為明確雙方責任,做出如下條款,雙方共同遵守。

　　一、承包方式：包工包料,按甲方給定的圖紙進行施工。

　　二、開竣工時間：開工：年__月__日

　　竣工：年__月__日施工合同補充協議

　　三、工程內容及造價：

　　基礎工程及地下室：__元

　　閣樓：__元

　　平房車庫：__元

　　化糞池：__元(包括池外管道項目)

　　合計人民幣：__(__元)

　　四、工程質量等級：合格。

　　五、付款方式：甲方簽定協議后付30%作為預付款,其余部分樓房竣工后一次付清。

　　六、承包范圍、土建、電氣、水暖。

　　七、水電費由乙方承擔,稅金由甲方負責支付。

　　八、施工過程中出現的安全事故由乙方負責。

　　九、未盡事宜,雙方協商解決。

　　此協議一式兩份,甲、乙雙方各執一份,雙方簽字后生效。

　　甲方負責人：

　　乙方負責人：

　　__年__月__日

　　拆除改造工程施工合同3

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲乙雙方本著公平、公正、平等、互利的原則訂立合作協議如下：

　　一、甲方將土石方工程和乙方進行合作。由乙方出資，乙方占總利潤的70%;甲方不出資，負責管理及項目的簽訂、收款等工作，甲方占利潤的30%。

　　二、本合作協議期即土石方工程施工合同期滿全部工程尾款收回完，協議自動失效。

　　三、甲乙雙方合作期間，盈利或虧損各自按比例分配。

　　四、合作期間雙方一方持卡，一方負責保管該儲蓄卡密碼，以確保項目資金安全工程施工正常運作。任何一筆款項支出都必須雙方簽字認可或電話告知，以短信的'形勢等。

　　五、合作期間，甲乙雙方均不得以任何理由借用或暫用資金。

　　六、雙方的共同管理和施工期間收到的工程進度款，只限本著本項目工程的機械費及民工勞務費用的支出，或工程相關的費用支出。與本項目無關的資金費用不得支出，每個月按比例支付部份分成。

　　七、合作期間隊伍的選擇及分項工程的定價由雙方共同協商確定。

　　甲方(蓋章) ___________ 乙方(簽章) ___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日 ____ 年 _____ 月 _____ 日

　　拆除改造工程施工合同4

　　發包方：_____________

　　承包方：_____________

　　簽約時間：_________________

　　簽約地點：_________________

　　為了保證_____________施工質量，如期完成施工任務，達到雙方互惠互利的目的，依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規，雙方友好協商，就本工程施工項目協商一致，訂立本合同。

　　一、工程名稱：________________

　　二、建筑面積(工程形式)：________________

　　三、施工地點：_____________

　　四、工期：

　　(一)開工：_________________年_____月_____日;

　　(二)竣工：_________________年_____月_____日;

　　(三)合同工期總共歷時__________天。

　　五、承包形式：______________

　　六、工程質量標準：______________

　　七、工程價款：_________________共計人民幣元。

　　八、付款方式：_________________本合同生效后支付合同款項的_____%，計__________元;工程竣工且驗收合格后，支付工程價款的_____%，計__________元;質保金______元，質保期滿后支付。

　　九、質保期：_________________年。

　　十、雙方的.責任義務

　　(一)發包方的責任義務

　　1、為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源，滿足開工條件。解決施工中需要發包方協調解決的四鄰關系及糾紛;

　　2、監督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度;

　　3、給承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點;

　　4、按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算;

　　(二)承包方的責任義務

　　1、按發包方要求及圖紙要求進行施工;

　　2、如期完成施工任務;

　　3、接受發包方的技術指導和質量標準要求;

　　4、負責發包方提供料物及設備的保護;

　　5、教育施工人員愛護甲方的材物，不得偷竊和損壞;

　　6、承擔施工中的一切安全事故責任及費用;

　　十一、其他

　　(一)本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。

　　(二)本合同未盡事宜，可由雙方協商解決并簽署書面補充協議，補充協議與本合同享有同等法律效力。協商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。

　　(三)合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執壹份，具有同等效力。

　　發包方：_________________承包方：_________________

　　委托代理人：_________________委托代理人：___________________

　　__年__月__日__年__月__日

相關推薦

【拆除改造工程施工合同】相關文章：