導(dǎo)語(yǔ)：對(duì)于路燈施工，各位可以簽訂一份合同。下面是小編收集整理的路燈施工合同范本，供各位閱讀和借鑒。
路燈施工合同范本
發(fā)包人（全稱）： （以下簡(jiǎn)稱甲方）
承包人（全稱）： （以下簡(jiǎn)稱乙方）
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就本工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：***路燈亮化工程
工程地點(diǎn)：***鎮(zhèn)
工程內(nèi)容：**街道管線敷設(shè)、燈具底座、燈具安裝。
二、工程承包范圍
承包范圍：上述工程內(nèi)容中設(shè)備材料供應(yīng)、管線安裝、附件安裝和管井砌筑、燈光照明調(diào)試。
三、合同工期
開(kāi)工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
管線敷設(shè)工期總?cè)諝v天數(shù)**天、燈具安裝日歷天數(shù)**天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)必須全部?jī)?yōu)良（如因工程質(zhì)量未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，所造成的返工損失費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)）。約定工程為一年的非人為損壞保修期。
五、合同價(jià)款
工程單價(jià)以預(yù)算書(shū)為準(zhǔn)，工程量以實(shí)施施工決算量為準(zhǔn)。金額（大寫）：材料、管線敷設(shè)、安裝及調(diào)試費(fèi)用：RMB*** 萬(wàn)元，￥：**元
六、付款方式
合同簽訂后，乙方立即進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)按圖紙及甲方意見(jiàn)實(shí)際測(cè)繪，準(zhǔn)備材料、敷設(shè)各種路燈管線、燈具安裝，工程完工驗(yàn)收后一次性結(jié)清工程款。
七、安全責(zé)任
乙方在路燈施工過(guò)程中，應(yīng)注意安全監(jiān)管，杜絕安全事故發(fā)生。一旦發(fā)生安全事故，所有責(zé)任概由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
八、 組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同書(shū)
2、合同條件
3、國(guó)家和市有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
4、圖紙
5、雙方有關(guān)工程的`洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件
九、本協(xié)議書(shū)中有關(guān)詞語(yǔ)含義與本《合同條件》中分別賦予它們的定義相同。
十、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
十一、本合同書(shū)一式四份，甲乙雙方各執(zhí)二份。
十二、合同生效
合同訂立時(shí)間：
合同訂立地點(diǎn)：
本合同雙方約定 簽字蓋章 后生效。
發(fā)包人（公章）： 承包人（公章）：
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
委托法定代表人： 委托法定代表人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
日期： 日期：
路燈制作安裝合同
立合同人：
定作人：膠南市xx鎮(zhèn)大xxx村民委員會(huì)
承攬人：膠南市xx電器商行
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》，以上立合同人經(jīng)充分協(xié)商，就承攬人承攬定作人的村內(nèi)街道路燈制作安裝事宜，達(dá)成如下約定：
工程名稱：xx村街道led48w路燈制作安裝工程。
工程地點(diǎn)：膠南市寶山鎮(zhèn)xx村村內(nèi)街道。
承攬方式：大包，由承攬人包工包料。
工期約定：自2013年7月8日至2013年7月25日止。
工程價(jià)款：xxx元。
付款方式：承攬人工程竣工、經(jīng)定作人驗(yàn)收合格后、定作人收到承攬人的發(fā)票之日起三日內(nèi)付全部工程款的95%，即41000元;余款于2013年12月30前付清。
路燈數(shù)量及質(zhì)量約定：本工程系led路燈項(xiàng)目，為led燈。所用材料及部件須國(guó)標(biāo)合格產(chǎn)品，路燈使用后達(dá)到led路燈效果。
led彎臂路燈11盞：燈臂1.2米，熱鍍鋅后噴塑，鋁壓鑄led燈頭，臺(tái)灣晶元驅(qū)動(dòng) 。
led鍍鋅路燈10盞：高度6米，壁厚2.7mm，上口徑60mm，下口徑140mm，熱鍍鋅后噴塑。
電纜線6平方(國(guó)標(biāo))700米，膠州電纜廠生產(chǎn)。
4平方國(guó)標(biāo)電纜線150米，膠州電纜廠生產(chǎn)。
混凝土預(yù)埋件70mm×70mm×70mm
電腦時(shí)控加空氣開(kāi)關(guān)(上海一氣)2個(gè)
質(zhì)保約定：承攬人承諾所設(shè)計(jì)安裝的路燈符合相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量保證期三年。質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，由承攬人及時(shí)免費(fèi)修理更換。
因產(chǎn)品設(shè)計(jì)及安裝出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，造成第三人人身?yè)p害的由承攬人承擔(dān)責(zé)任。安裝過(guò)程中施工安全由承攬人自行負(fù)責(zé)。
驗(yàn)收約定：承攬人完工后及時(shí)約請(qǐng)定作人及包村第一書(shū)記對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后出具書(shū)面驗(yàn)收單。
違約責(zé)任：
承攬人未按本合同約定的質(zhì)量要求設(shè)計(jì)安裝的，由承攬人自行改正，并承擔(dān)逾期完工的違約責(zé)任;
承攬人不能在合同約定時(shí)間完工的，每遲延一天要償付總價(jià)款的1%的違約金;
質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)故障由承攬人負(fù)責(zé)維修，承攬人通知二日內(nèi)仍不履行維修義務(wù)，定作人可以自行安排維修，維修費(fèi)用由承攬人承擔(dān)。每遲延一天要承擔(dān)違約金100元;
定作人未按照合同約定時(shí)間付款的，每遲延一天要償付遲延付款額1%的違約金;
本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛時(shí)，雙方當(dāng)事人應(yīng)該協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方可以向人民法院提起訴訟。
本合同附件與本合同同等效力。
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式三份，雙方一份，幫扶包村xxx書(shū)記所在單位黃島區(qū)xxx留存一份。
定作人：膠南市xx山鎮(zhèn)xxxx村民委員會(huì)
法定代表人：
二〇一三年七月xx日
承攬人：膠南市xx電器商行
代表人：
二〇一三年七月xx日
【路燈施工合同的】相關(guān)文章：
路燈施工合同06-12
路燈施工合同09-08
路燈施工合同模板12-07
路燈安裝施工合同04-22
路燈施工熱門合同09-08
路燈工程安裝施工合同02-07
路燈施工合同范本07-26
路燈施工合同(15篇)04-28
路燈施工合同15篇04-25