窗簾買賣服務合同

　　隨著法律觀念的深入人心，合同的用途越來越廣泛，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編整理的窗簾買賣服務合同，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　賣方：

　　買方：

　　根據《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎上，經友好協商，就窗簾買賣及安裝達成如下一致條款，以資共同信守。

　　一、增加項目總價：合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫元整。注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。

　　二、付款日期及結算方式安裝完工之日即結算增加工程款人民幣大寫______元整，以下兩種方式由甲方自愿選擇：當面交付現金;通過銀行轉帳。

　　三、交貨方式、期限

　　1.乙方自行送貨安裝。

　　2.交貨工期為____日。

　　3.交貨、安裝地點：________________________________________

　　四、違約責任違約責任

　　1.乙方未按合同訂購的`窗簾型號、制作比例應向甲方償總價值____%的違約金。

　　2.乙方未按合同規定期限交售，每逾期1天，應向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。

　　3.甲方拒收乙方按合同交售的窗簾坐墊臺布應賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。

　　4.甲方逾期付款，每延誤一天甲方應向乙方支付本合同總價值____%的違約金。

　　五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。

　　六、本合同執行中如發生爭議，由雙方協商解決，如協商不成，可由人民法院判決。

　　七、本合同于________年____月____日簽訂，合同一式二份，雙方各執一份，經甲乙雙方簽字后生效。八、其他約定本合同的未盡事宜，雙方另定補充協議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應。補充條款

　　甲方：乙方：

　　傳真：傳真：

　　電話：電話：

　　________年____月____日________年____月____日

【窗簾買賣服務合同】相關文章：